Конкурсная документация

Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, должна содержать: 1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;
4) предусмотренные статьей 51 настоящего Федерального закона требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников открытого конкурса или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе;
5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального закона;
6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации (далее — поисковая научно-исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;
8) порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;
9) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом;
10) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия);
11) размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 настоящего Федерального закона;
12) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим Федеральным законом, должен подписать контракт, условия признания победителя открытого конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта;
13) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 — 26 статьи 95 настоящего Федерального закона.
1.1. Дополнительные требования к содержанию конкурсной документации открытого конкурса при осуществлении закупок:
1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
2) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления устанавливаются статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
2. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта (в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам — проект контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
3. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Документация для  проведения конкурса должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
Конкурсная документация, Конкурс на право заключения договоров4. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом документация о конкурсе предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе.
5. Документация конкурсная, размещенная в единой информационной системе, должна соответствовать полностью конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.
6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация для конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
7. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
8. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Конкурсная документация. Конкурс на право заключения договоров.

Открытый конкурс

Раздел I. Общие положения

1.1 Основные положения
1.1.1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Свердловской железной дороги (далее – Заказчик) проводит «___»_________2011г. открытый конкурс № (далее – Конкурс) на право заключения договоров на выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах службы гражданских сооружений в 2011 году.
1.1.2. Процедура вскрытия заявок представленных для участия в открытом конкурсе состоится «___»_________2011 г. в __:__ часов московского времени.
1.1.3. Требования к выполнению работ приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).
1.1.4. Организатором Конкурса является Екатеринбургское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – Организатор).
1.1.5. Претендентами на участие в открытом конкурсе признаются лица, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в настоящем Конкурсе.
1.1.6. Участниками настоящего Конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием.
1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Конкурсе.
1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве залога серьезности намерений, когда возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей конкурсной документацией.
1.1.9. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
1.1.10. Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов без объяснения причин. Заказчик и Организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.1.11. Документация для конкурса размещена на сайтах: www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»). За получение документации плата не взимается.

1.2. Разъяснения положений конкурсной документации
1.2.1. Для разъяснения положений конкурсной документации лица, зарегистрированные на ЭТЗП, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с запросами в электронной форме. Запрос направляется с использованием соответствующей функции «Запрос организатору» на электронной странице данного открытого конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru.
1.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса ответ на запрос размещается на сайтах: www.etzp.rzd.ru (на странице данного открытого конкурса в разделе «Разъяснения»), www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры») в объявлении о проведении настоящего Конкурса, если он получен не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Разъяснения размещаются без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
1.3.1 В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе, по запросу лица, зарегистрированного на ЭТЗП, получившего в установленном порядке конкурсную документацию, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Конкурса и в настоящую конкурсную документацию.
1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Конкурса и в настоящую конкурсную документацию размещаются на сайтах: www.etzp.rzd.ru (на странице данного открытого конкурса в разделе «Конкурсная документация»), www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры») в объявлении о проведении настоящего Конкурса.
1.3.3. Организатор и Заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения на сайтах: www.etzp.rzd.ru (на странице данного открытого конкурса в разделе «Конкурсная документация»), www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

1.4. Конкурсная заявка
1.4.1. Конкурсная заявка должна состоять из надлежащим образом оформленных документов, указанных в пп.3.1.1, и отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi ), предоставляемых в соответствии с п 3.2 настоящей конкурсной документации. Допускается сканирование в черно-белом режиме.
1.4.2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов настоящей конкурсной документации. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные заявки по данному лоту предоставленные претендентом, отклоняются.
1.4.3. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
1.4.4. Вся переписка, связанная с проведением Конкурса, ведется на русском языке.
1.4.5. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день проведения конкурса.
1.4.6. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

1.5. Окончательный срок подачи конкурсных заявок
1.5.1. Электронные части конкурсной заявки претендентов, содержащие документы согласно п. 3.2 настоящей конкурсной документации, должны быть размещены на ЭТЗП (на странице данного открытого конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru с использованием соответствующей функции «Оферта»), а документы, указанные в пп. 3.1.1 настоящей конкурсной документации, должны быть представлены по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 239 в рабочие дни с 06:00 до 14:30 (в пятницу с 06:00 до 13:30), перерыв с 10:00 до 11:00 часов московского времени не позднее __:__ часов московского времени «__» ___________ 2011г.
1.5.2. Электронная часть конкурсной заявки должна быть подписана Электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).
1.5.3. Документы, указанные в пп. 3.1.1, по истечении срока, указанного в пп. 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Документы, указанные в пп. 3.1.1, полученные по почте, по истечении срока, указанного в пп. 1.5.1, не рассматриваются и возвращаются претенденту. По истечении срока подачи конкурсных заявок претенденты не имеют возможности подать электронную часть конкурсной заявки.
1.5.4. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на сайтах: www.etzp.rzd.ru (на странице данного открытого конкурса в разделе «Конкурсная документация»), www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры») в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.5 настоящей конкурсной документации и не сокращается.

1.6. Изменения конкурсных заявок и их отзыв
1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
1.6.2. Извещение Претендента об изменении или отзыве конкурсной заявки направляется Организатору на ЭТЗП, с использованием соответствующей функции «Запрос организатору» на электронной странице данного открытого конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru. Извещение должно быть подписано ЭЦП.
1.6.3. Претенденты имеют возможность изменить уже направленную конкурсную заявку. В этом случае необходимо следовать положениям «Руководства пользователя», размещенного на сайте www.etzp.rzd.ru в разделе «Нормативные документы».
1.6.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

1.7. Недобросовестные действия претендентов/участников
1.7.1. К недобросовестным действиям претендентов/участников относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором.
1.7.2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

1.8. Заключение договора
1.8.1. После утверждения результатов Конкурса Конкурсной комиссией уведомление об итогах настоящего конкурса размещается на сайтах: www.etzp.rzd.ru (на странице данного открытого конкурса в разделе «Уведомления»), www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры») в объявлении о проведении настоящего Конкурса.
1.8.2. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя Конкурса. При невыполнении победителем Конкурса этих требований он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
1.8.3. Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.
1.8.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению №7 к настоящей конкурсной документации.
1.8.5. В случае если победитель Конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
1.8.6. Конкурсная заявка рассматривается как обязательство участника. В течение срока действия конкурсной заявки победитель Конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и коммерческого предложения победителя.
1.8.7. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей Конкурсной документации и условий коммерческого предложения, начиная с момента заключения договора.
1.8.8. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении настоящего Конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
1.8.9. Результаты работ выполняемых в соответствии с условиями настоящего Конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на результаты работ переходят Заказчику.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к Претендентам, оценка конкурсных заявок Участников

2.1. Обязательные требования:

а) претендент должен являться лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;
б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;
г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

2.2. Квалификационные требования:

а) претендент должен иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах), выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
б) претендент должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса;
в) претендент должен иметь квалифицированный административно-производственный персонал.

2.3. В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2) надлежащим образом оформленные приложения № 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;
3) учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса;
5) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности;
6) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу;
7) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009-2010 гг. и на последнюю отчетную дату 2011 года (копии с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного контроля);
8) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее дня опубликования извещения о проведении конкурса налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия);
9) справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, дня опубликования извещения о проведении конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия).

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент предоставляет следующие документы:

1) лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах), выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
2) сведения об имеющемся опыте выполнения работ, аналогичных предмету настоящего Конкурса по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации;
3) сведения о квалификации административно-производственного персонала претендента, задействованного по предмету настоящего Конкурса по форме приложения № 5 к настоящей Конкурсной документации (предоставляется отдельным приложением по каждому выбранному лоту):
— штатное расписание или выписку из штатного расписания.

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса на сайте ОАО «РЖД».

2.6. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов.

2.6.1. Конкурсная заявка претендента может быть отклонена в случае наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, подавшего конкурсную заявку, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, ущемлении интересов Заказчика (наличие обоснованных жалоб, претензий со стороны Заказчика, судебных решений в пользу Заказчика по вопросу исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу, другим вопросам, ущемляющим интересы Заказчика).
2.6.2. Претенденту может быть направлен запрос о разъяснении положений конкурсной заявки, предоставлении информации в письменном виде. Претендент обязан представить ответ на такой запрос в письменном виде в срок, указанный в запросе, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсной заявки. Отсутствие разъяснений или непредставление информации в указанный в запросе срок может являться причиной отклонения конкурсной заявки соответствующего претендента.
2.6.3. Победителем Конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям, требованиям технического задания, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
2.6.4. Конкурсные заявки участников с наибольшей и наименьшей стоимостью финансово-коммерческого предложения по лоту могут быть отклонены.
2.6.5. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие обязательным и квалификационным требованиям, требованиям технического задания, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов.
2.6.6. В ходе изучения квалификации претендентов могут быть направлены запросы в соответствующие органы государственной власти, а также юридическим и физическим лицам, указанным в конкурсной заявке претендента, для проверки достоверности указанных сведений.
2.6.7. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
2.6.8. В случае, если претендент не соответствует обязательным и квалификационным требованиям, требованиям технического задания, содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется.
2.6.9. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.
2.6.10. В случае, если претендент ранее в течение 1 года был признан уклонившимся от заключения договора по итогам процедур размещения заказов, проведенных Заказчиком, претендент может быть не допущен к участию в Конкурсе.

2.7. Оценка конкурсных заявок участников Конкурса
2.7.1. Заказчик совместно с Организатором рассматривает конкурсные заявки участников, а также оценивает и сопоставляет их.
2.7.2. Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также следующих документов, предоставляемых претендентом дополнительно при наличии:
— положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету конкурса. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (по объектам, указанным в приложении № 4).
2.7.3. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия определяется по итогам оценки в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящей конкурсной документации.
2.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок

3.1. Предоставление документов в составе конкурсной заявки
3.1.1. В срок, указанный в п. 1.5.1 настоящей конкурсной документации в адрес организатора: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 239 претендентами должны быть предоставлены:
— справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее дня опубликования извещения о проведении конкурса налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия);
— справка Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданная не ранее дня опубликования извещения о проведении конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия).
3.1.2. Представитель претендента должен иметь при себе:
• доверенность на право подачи документов либо протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).
• 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящей конкурсной документации, подписанной со стороны претендента.
3.1.3 Рассмотрение представленных документов, их содержания и оценка их соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации, осуществляется в составе конкурсной заявки претендента в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

3.2. Оформление конкурсной заявки на ЭТЗП
3.2.1. Конкурсная заявка оформляется и подается на ЭТЗП, с использованием соответствующей функции «Оферта» на электронной странице данного открытого конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru.
3.2.2. Конкурсная заявка, подаваемая претендентом на ЭТЗП, состоит из отсканированных документов в формате pdf и содержит открытую и закрытую части.
3.2.3. Открытая и закрытая части конкурсной заявки предоставляются по каждому лоту отдельно.
3.2.4. Открытая часть конкурсной заявки содержит следующие документы и материалы:
• надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей конкурсной документации;
• финансово-коммерческое предложение, оформленное в соответствии с пп.3.3. настоящей конкурсной документации.
• техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием настоящей конкурсной документации (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании).
Открытая часть электронной части конкурсной заявки представляет собой файл – архив, следующего формата «Наименование претендентаОЧКонкурс№.rar (или .zip)». Общий размер архива открытой части конкурсной заявки не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается размещение многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт и их общее количество будет не больше 5. Вместо набора символов «Наименование претендента» указать наименование претендента, а вместо символа «№» претендент должен указать номер конкурса.
3.2.5. Закрытая часть конкурсной заявки содержит следующие документы и материалы:
• опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
• документальные подтверждения соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей конкурсной документации (за исключением документов, перечисленных в пункте 3.1.1., а также приложений №№ 1, 2 к настоящей документации);
• документы, предусмотренные пунктом 2.7.2 настоящей конкурсной документации.
• документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, изложенным в разделе IV настоящей конкурсной документации.
Закрытая часть электронной части конкурсной заявки представляет собой файл – архив, следующего формата «Наименование претендентаЗЧКонкурс№.rar (или .zip)». Общий размер архива закрытой части конкурсной заявки не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается размещение многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт и их общее количество будет не больше 5. Вместо набора символов «Наименование претендента» указать наименование претендента, а вместо символа «№» номер конкурса.

3.3. Финансово-коммерческое предложение
3.3.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую стоимость предложения, а также подробное описание (технические требования и др.) работ. Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе стоимости материалов, всех видов налогов, включая НДС, стоимости гарантии качества на выполненные работы, всех видов расходов и затрат на выполнение работ.
3.3.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации.
3.3.3 Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком, Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
3.3.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.).

Раздел IV. Техническое задание

Выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах службы гражданских сооружений в 2011 году.

4.1. ЛОТ № 1: «Установка противопожарных дверей на объектах НГЧ-1 по ст.Чайковская, ст.Блочная, ст.Ферма, ст.Мулянка, ст.Балмошная, ст.Кабельная, ст.Лысьва, ст.Кормовище, ст.Чусовская, ст.Европейская, ст.Пермь-Сорт., ст.Березники-Сорт.»

4.1.1. Начальная (максимальная) цена размещения заказа в текущем уровне цен составляет: без учета НДС — 899 985 (Восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек; с учетом НДС – 1 061 982 (Один миллион шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек.

4.1.2. Цели и задачи, решаемые при производстве работ:
Необходимо качественно и в установленные сроки выполнить работы по установке противопожарных дверей на объектах НГЧ-1 по ст.Чайковская пост ЭЦ — 3 шт.; ст.Блочная пост ЭЦ — 2 шт.; ст.Ферма пост ЭЦ — 2 шт.; ст.Мулянка пост ЭЦ — 2 шт.; ст.Балмошная пассажирское здание — 1 шт.; ст.Кабельная пост ЭЦ — 2 шт.; ст.Лысьва пост ЭЦ — 2 шт.; ст.Кормовище пост ЭЦ — 3 шт.; ст.Чусовская пост ЭЦ — 3 шт.; ст.Европейская пост ЭЦ — 2 шт.; ст.Пермь-Сорт. пост ЭЦ нечетной системы — 9 шт.; ст.Пермь-Сорт. пост ЭЦ четной системы — 7 шт.; ст.Пермь-Сорт. пост ЭЦ №10 — 2 шт.; ст.Березники-Сорт. пост ЭЦ №1 — 1 шт.; ст.Березники-Сорт. пост ЭЦ №2 — 2 шт.

4.1.3. Место проведения работ:
Пермский край
— посты ЭЦ: ст.Чайковская; ст.Блочная; ст.Ферма; ст.Мулянка; ст.Кабельная; ст.Лысьва; ст.Кормовище; ст.Чусовская; ст.Европейская; ст.Пермь-Сорт. пост ЭЦ нечетной системы; ст.Пермь-Сорт. пост ЭЦ; ст.Пермь-Сорт. пост ЭЦ №10; ст.Березники-Сорт. пост ЭЦ №1; ст.Березники-Сорт. пост ЭЦ №2.
— пассажирские здания: ст.Балмошная.

4.1.4. Требования к конкурсной заявке претендента:
Предмет лота неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем конкурсе должен выполнить все работы в полном объеме, предусмотренные конкурсной документацией.
В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.1.5. Наименование и объемы работ:
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.1.6. Требования к выполняемым работам:
Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).
Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности.
Производство работ под непосредственным контролем представителей Заказчика.
Работы должны выполняться собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Работники подрядной организации должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанными в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

4.1.7. Срок выполнения работ: 3,4 кварталы 2011 года.

4.1.8. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ должны составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.1.9. Форма представления результатов:
По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
4.1.10. Порядок оплаты работ:
Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы, предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в
установленном порядке).

4.2. ЛОТ № 2: «Установка противопожарных дверей на объектах НГЧ-4 по ст.Свердловск-Товарный, ст.Кузино, ст.Шувакиш, ст.Тавда, ст.Кольцово, ст.Седельниково, ст.Шарташ, ст.Туринск-Уральский, ст.Колчедан, ст.Мих.завод, ст.Перебор, ст.Перегон, ст.Решеты, ст.Гипсовая, ст.Хризолитовый, ст.Хрустальная, ст.Буланаш, ст.Синячиха, ст.Муранитный, ст.Копалуха, ст.Адуй, ст.Ерзовка, ст.Глухово, ст.Разъезд №1, ст.31км, ст.Храмцовская, ст.Мармзино, ст.Кунавино, ст.Кын, ст.Колюткино».

4.2.1. Начальная (максимальная) цена размещения заказа в текущем уровне цен составляет: без учета НДС — 1 499 238 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести тридцать восемь) рублей 00 копеек; с учетом НДС – 1 769 100 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч сто) рублей 84 копейки.

4.2.2. Цели и задачи, решаемые при производстве работ:
Необходимо качественно и в установленные сроки выполнить работы по установке противопожарных дверей на объектах НГЧ-4 по ст.Свердловск-Товарный (2шт), ст.Кузино (1шт), ст.Шувакиш (3шт), ст.Тавда (1шт), ст.Кольцово (1шт), ст.Седельниково (2шт), ст.Шарташ (2шт), ст.Туринск-Уральский (4шт), ст.Колчедан (3шт), ст.Мих.завод (2шт), ст.Перебор (1шт), ст.Перегон (1шт), ст.Решеты (1шт), ст.Гипсовая (2шт), ст.Хризолитовый (1шт), ст.Хрустальная (3шт), ст.Буланаш (3шт), ст.Синячиха (1шт), ст.Муранитный (5шт), ст.Копалуха (1шт), ст.Адуй (1шт), ст.Ерзовка (4шт), ст.Глухово (5шт), ст.Разъезд №1 (4шт), ст.31км (4шт), ст.Храмцовская (3шт), ст.Мармзино (3шт), ст.Кунавино (5шт), ст.Кын (3шт), ст.Колюткино (3шт).

4.2.3. Место проведения работ:
Свердловская область
— посты ЭЦ: ст.Свердловск-Товарный, ст.Кузино, ст.Шувакиш, ст.Тавда, ст.Кольцово, ст.Седельниково, ст.Шарташ, ст.Туринск-Уральский, ст.Колчедан, ст.Мих.завод, ст.Перебор, ст.Перегон, ст.Решеты, ст.Гипсовая, ст.Хризолитовый, ст.Хрустальная, ст.Буланаш, ст.Синячиха, ст.Муранитный, ст.Копалуха, ст.Адуй, ст.Ерзовка, ст.Глухово, ст.Разъезд №1, ст.31км, ст.Храмцовская, ст.Марамзино, ст.Кунавино, ст.Колюткино;
— пассажирские здания: Пермский край, ст.Кын

4.2.4. Требования к конкурсной заявке претендента:
Предмет лота неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем конкурсе должен выполнить все работы в полном объеме, предусмотренные конкурсной документацией.
В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.2.5. Наименование и объемы работ:
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.2.6. Требования к выполняемым работам:
Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).
Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности.
Производство работ под непосредственным контролем представителей Заказчика.
Работы должны выполняться собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Работники подрядной организации должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанными в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

4.2.7. Срок выполнения работ: 3,4 кварталы 2011 года.

4.2.8. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ должны составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.2.9. Форма представления результатов:
По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.2.10. Порядок оплаты работ:
Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы, предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в
установленном порядке).

4.3. ЛОТ № 3: «Установка противопожарных дверей на объектах НГЧ-5 по ст. Войновка-3, ст. Вагай, ст. Омутинская, ст. Ламенская, ст. Голышманово, ст. Карасульская, ст. Безруково, ст. Малый Остров, ст. Шаблыкино, ст. Маслянская, ст. Ново-Андреевский, ст. Мангут, ст. О.П. 46 р-д, ст. Туринский, ст. Картымская, ст. Усть-Тавда, ст. Абаевский, ст. Сетово, ст. Сузгун, ст. Тобольск».

4.3.1. Начальная (максимальная) цена размещения заказа в текущем уровне цен составляет: без учета НДС — 999 942 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек; с учетом НДС – 1 179 931 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 56 копеек.

4.3.2. Цели и задачи, решаемые при производстве работ:
Необходимо качественно и в установленные сроки выполнить работы по установке противопожарных дверей на объектах НГЧ-5 по ст. Войновка-3 — 4 шт., ст. Вагай — 2 шт., ст. Омутинская — 1 шт., ст. Ламенская — 2 шт., ст. Голышманово — 1 шт., ст. Карасульская — 2 шт., ст. Безруково — 2 шт., ст. Малый Остров — 2 шт., ст. Шаблыкино — 2 шт., ст. Маслянская — 3 шт., ст. Ново-Андреевский — 1 шт., ст. Мангут — 2 шт., ст. О.П. 46 р-д — 2 шт., ст. Туринский — 2 шт., ст. Картымская — 5 шт., ст. Усть-Тавда — 5 шт., ст. Абаевский — 1 шт., ст. Сетово — 5 шт., ст. Сузгун — 4 шт., ст. Тобольск — 2 шт.

4.3.3. Место проведения работ:
Тюменская область
— посты ЭЦ: ст. Войновка-3, ст. Вагай, ст. Омутинская, ст. Ламенская, ст. Голышманово, ст. Карасульская, ст. Безруково, ст. Малый Остров, ст. Шаблыкино, ст. Маслянская, ст. Ново-Андреевский, ст. Мангут, ст. О.П. 46 р-д, ст. Туринский, ст. Картымская, ст. Усть-Тавда, ст. Абаевский, ст. Сетово, ст. Сузгун, ст. Тобольск.

4.3.4. Требования к конкурсной заявке претендента:
Предмет лота неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем конкурсе должен выполнить все работы в полном объеме, предусмотренные конкурсной документацией.
В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.3.5. Наименование и объемы работ:
№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц

4.3.6. Требования к выполняемым работам:
Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).
Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности.
Производство работ под непосредственным контролем представителей Заказчика.
Работы должны выполняться собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Работники подрядной организации должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанными в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

4.3.7. Срок выполнения работ: 3,4 кварталы 2011 года.

4.3.8. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ должны составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.3.9. Форма представления результатов:
По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.3.10. Порядок оплаты работ:
Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы, предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в
установленном порядке).

4.4. ЛОТ № 4: «Установка противопожарных дверей на объектах НГЧ-8 по ст. Серов-Сорт., ст. Серов, ст. Верхотурье, ст. Сосьва, ст. Ляля, ст. Источник, ст. Сосьва, ст. Дровяное, ст. Платина, ст. Карелино, ст. Косолманка, ст. Обжиг, ст. Именовский, ст. Азиатская, ст. Гороблагодатская, ст. В-Нейвинск, ст. Невьянск, ст. Н-Тагил, ст. Ивдель-1, ст. Климки, ст. Подсобный, ст. Красный Железняк, ст. Лесная Волчанка, ст. Карпинск, ст. Улым-Сос, ст. Оус, ст. В-Конда, ст. Геологическая, ст. Сергино, ст. Коммунистическая, ст. Вонъеган, ст. Пантынг, ст. Разъезд 135км, ст. Нягань».

4.4.1. Начальная (максимальная) цена размещения заказа в текущем уровне цен составляет: без учета НДС — 1 296 522 (Один миллион двести девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек; с учетом НДС – 1 529 895 (Один миллион пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 96 копеек.

4.4.2. Цели и задачи, решаемые при производстве работ:
Необходимо качественно и в установленные сроки выполнить работы по установке противопожарных дверей на объектах НГЧ-8 по ст. Серов-Сорт. (6шт), ст. Серов (3шт), ст. Верхотурье (2шт), ст. Сосьва (2шт), ст. Ляля (1шт), ст. Источник (2шт), ст. Сосьва (1шт), ст. Дровяное (1шт), ст. Платина (1шт), ст. Карелино (4шт), ст. Косолманка (1шт), ст. Обжиг (3шт), ст. Именовский (2шт), ст. Азиатская (2шт), ст. Гороблагодатская (2шт), ст. В-Нейвинск (1шт), ст. Невьянск (1шт), ст. Н-Тагил (1шт), ст. Ивдель-1 (4шт), ст. Климки (1шт), ст. Подсобный (1шт), ст. Красный Железняк (2шт), ст. Лесная Волчанка (2шт), ст. Карпинск (2шт), ст. Улым-Сос (1шт), ст. Оус (1шт.), ст. В-Конда (4шт), ст. Геологическая (3шт), ст. Сергино (2шт), ст. Коммунистическая (2шт), ст. Вонъеган (2шт), ст. Пантынг (1шт), ст. Разъезд 135км (1шт), ст. Нягань (6шт).

4.4.3. Место проведения работ:
Свердловская область,
— посты ЭЦ: ст. Серов-Сортиров., ст.Серов, ст.Верхотурье, ст.Сосьва, ст.Источник, ст. Сосьва, ст. Платина, ст. Карелино, ст. Косолманка, ст. Обжиг, ст. Именовский, ст. Азиатская, ст. Гороблагодатская, ст. В-Нейвинск, ст. Невьянск, ст. Н-Тагил, ст. Климки, ст. Ивдель-1, ст.Красный Железняк, ст. В-Конда, ст. Геологическая, ст. Сергино, ст. Коммунистическая, ст. Вонъеган, ст. Пантынг, ст.Нягань;
— гор.пост маневрового поста ст.Серов-Сортиров.;
— бригадный дом ст. Гороблагодатская;
— здания станций: ст.Ляля, ст Дровяное, ст. Подсобный, ст. Лесная Волчанка, ст. Карпинск, ст. Улым-Сос, ст. Оус, ст. Разъезд 135.

4.4.4. Требования к конкурсной заявке претендента:
Предмет лота неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем конкурсе должен выполнить все работы в полном объеме, предусмотренные конкурсной документацией.
В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.4.5. Наименование и объемы работ:
4.4.5.1. Серовский, Кушвинский, Нижнетагильский участки:
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.4.5.2. Серовский участок:
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.4.5.3. Верхнекондинский участок:
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.4.6. Требования к выполняемым работам:
Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).
Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности.
Производство работ под непосредственным контролем представителей Заказчика.
Работы должны выполняться собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Работники подрядной организации должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанными в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

4.4.7. Срок выполнения работ: 3,4 кварталы 2011 года.

4.4.8. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ должны составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.4.9. Форма представления результатов:
По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.4.10. Порядок оплаты работ:
Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы, предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в
установленном порядке).

4.5. ЛОТ № 5: «Установка противопожарных дверей на объектах НГЧ-15 по ст. 234км, ст. Ильтым, ст. Юность Комсомольская, ст. Выйская, ст. Демьянка, ст. Вах, ст. Манчен, ст. Кинтус, ст. Салым, ст. Куть-Ях, ст. Юнг-Ях, ст. Ай-Яун, ст. Игль, ст. Усть-Юган, ст. Тангинский, ст. Почекуйка, ст. Вач-Ягун, ст. Чумпас, ст. Лангепас, ст. Урьевский, ст. Мегион, ст. Нижневартовск-1, ст. Ингу-Ягун, ст. Покачево, ст. Кумали, ст. Ноябрьск-1, ст. Ноябрьск-2, ст. Ханымей, ст. Апака, ст. Хаслят, ст. Хохорэй, ст. Пырей, ст. Хасырей, ст. Пуровск».

4.5.1. Начальная (максимальная) цена размещения заказа в текущем уровне цен составляет: без учета НДС — 1 795 633 (Один миллион семьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек; с учетом НДС – 2 118 846 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 94 копейки.

4.5.2. Цели и задачи, решаемые при производстве работ:
Необходимо качественно и в установленные сроки выполнить работы по установке противопожарных дверей на объектах НГЧ-15 по ст. 234км (3шт), ст. Ильтым (2шт), ст. Юность Комсомольская (1шт), ст. Выйская (4шт), ст. Демьянка (2шт), ст. Вах (2шт), ст. Манчен (1шт), ст. Кинтус (1шт), ст. Салым (1шт), ст. Куть-Ях (2шт), ст. Юнг-Ях (1шт), ст. Ай-Яун (3шт), ст. Игль (1шт), ст. Усть-Юган (1шт), ст. Тангинский (3шт), ст. Почекуйка (3шт), ст. Вач-Ягун (2шт), ст. Чумпас (3шт), ст. Лангепас (3шт), ст. Урьевский (3шт), ст. Мегион (3шт), ст. Нижневартовск-1 (1шт), ст. Ингу-Ягун (4шт), ст. Покачево (4шт), ст. Кумали (4шт), ст. Ноябрьск-1 (4шт), ст. Ноябрьск-2 (4шт), ст. Ханымей (4шт), ст. Апака (4шт), ст. Хаслят (4шт), ст. Хохорэй (4шт), ст. Пырей (1шт), ст. Хасырей (4шт), ст. Пуровск (4шт).

4.5.3. Место проведения работ:
Тюменская область
— Тобольский район, посты ЭЦ на ст. 234км, ст. Ильтым;
— Ханты-Мансийский автономный округ, посты ЭЦ на ст. Юность Комсомольская, ст. Выйская, ст. Демьянка, ст. Вах, ст. Манчен, ст. Кинтус, ст. Салым, ст. Куть-Ях, ст. Юнг-Ях, ст. Ай-Яун, ст. Игль, ст. Усть-Юган, ст. Тангинский, ст. Почекуйка, ст. Вач-Ягун, ст. Чумпас, ст. Лангепас, ст. Урьевский, ст. Мегион, ст. Нижневартовск-1, ст. Ингу-Ягун, ст. Покачево, ст. Кумали.
— Ямало-Ненецкий автономный округ, посты ЭЦ на ст. Ноябрьск-1, ст. Ноябрьск-2, ст. Ханымей, ст. Апака, ст. Хаслят, ст. Хохорэй, ст. Пырей, ст. Хасырей, ст. Пуровск.
4.5.4. Требования к конкурсной заявке претендента:
Предмет лота неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем конкурсе должен выполнить все работы в полном объеме, предусмотренные конкурсной документацией.
В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.5.5. Наименование и объемы работ:
4.5.5.1. Тобольский район
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.5.5.2. Уватский район, Ханты-Мансийский автономный округ
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.5.5.3. Ямало-Ненецкий автономный округ
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

4.5.6. Требования к выполняемым работам:
Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).
Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности.
Производство работ под непосредственным контролем представителей Заказчика.
Работы должны выполняться собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Работники подрядной организации должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанными в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

4.5.7. Срок выполнения работ: 3,4 кварталы 2011 года.

4.5.8. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ должны составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.5.9. Форма представления результатов:
По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.5.10. Порядок оплаты работ:
Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы, предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в
установленном порядке).

Начальник службы гражданских сооружений А.И. Кочнев

Приложение № 1 к конкурсной документации

На бланке претендента
ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №241/ОК-НГС/2011/РЕКТ по лоту №___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот
В Конкурсную комиссию _________

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе № (далее – Конкурс) на право заключения договоров на выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах службы гражданских сооружений в 2011 году.
Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
• результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
• за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
• Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин.
• Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:
1. Придерживаться положений нашей заявки в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты проведения конкурса. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. Подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
4. Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями конкурсной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
— результаты работ предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно передать все права на результаты работ в случае признания победителем Заказчику;
— ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;
— ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);
— на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
— у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование претендента)
___________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.

Приложение № 2 к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

3. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
2. Руководитель
3. Банковские реквизиты
4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
________________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 2011 г.

Приложение № 3 к конкурсной документации

ФИНАНСОВО – КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по открытому конкурсу №
ЛОТ № ___ — ________________________________________________
(указать наименование лота)

В Конкурсную комиссию _________

_________________________________________________________________
(полное наименование претендента)

Наименование работ Стоимость работ без НДС, руб. Сумма НДС, руб. Стоимость работ с НДС, руб.

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения указана в рублях с учетом всех видов налогов, включая НДС, стоимости материалов, гарантии качества на выполненные работы, всех видов расходов и затрат Подрядчика на выполнение работ и составляет ________________________ (_____________________) рублей __ копеек.
Срок выполнения работ ____________________________________________
Срок гарантии качества выполненных работ __________________________
Порядок и условия оплаты _________________________________________

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты, установленной как день окончания подачи заявок.

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение Претендента от имени
_______________________________________________________________________
(вставить полное наименование Претендента)

Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.

Приложение № 4 к конкурсной документации

Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого конкурса №241/ОК-НГС/2011/РЕКТ
за 2008 – 2010 гг.
№ Реквизиты договора Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) Сумма договора (в руб. без НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) Сумма работ по договору (в руб. без НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) выполненных собственными силами Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету конкурса) Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений

Итого за 2008 г.

Итого за 2009 г.

Итого за 2010 г.
Всего

Имеющий полномочия подписать от имени
_____________________________________________________________________________________________________
(вставить полное наименование Претендента)

Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.

Приложение № 5 к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ, ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА
(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Конкурса)
ЛОТ №__ — ______________________________________________________
(указать наименование лота)

Административно-технический персонал

№ п/п Занимаемая должность Ф.И.О. Образование и специальность Стаж работы по профилю занимаемой должности
1
2

Производственный персонал (рабочие)

№ п/п Специальность
по каждому рабочему Разряд, квалификация Стаж работы по специальности
1
2

Имеющий полномочия подписать от имени
___________________________________________________________________
(вставить полное наименование Претендента)

Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.

Приложение № 6 к конкурсной документации

Расписка о получении документов
на участие в открытом конкурсе № ______

г. Екатеринбург «____» ____________ 20__ г.

Настоящая расписка о получении документов на участие в открытом конкурсе № _____ на право _____ составлена о том, что организатор – Екатеринбургское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурное подразделение ОАО «РЖД» принял, а Претендент ____________ передал документы в соответствии с пунктом 3.1 конкурсной документации для участия в открытом конкурсе №______ на право _____________.

Перечень документов:
№ п/п Наименование документа Кол-во страниц
1. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, утвержденная приказом Федеральной налоговой службы от 23 мая 2005 г. ММ-3-19/206@, выданная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия)
2. Справка Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия)

Рассмотрение представленных документов, их содержания и оценка их соответствия требованиям, изложенным в конкурсной документации, осуществляется в составе конкурсной заявки (наименование Претендента) в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

Принял ___________________________ Сдал ____________________________
Екатеринбургское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурное подразделение ОАО «РЖД» От имени Претендента

Приложение № 7 к конкурсной документации

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ______

г.Екатеринбург «____»____________2011 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании доверенности № ______________ года, зарегистрированного в реестре нотариуса за № _______, с одной стороны, и ________________________ «______________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по установке противопожарных дверей _____________________________________ — структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».
1.2. Подрядчик выполнит собственными силами и средствами работы по установке противопожарных дверей на объектах: ______________________________________________ в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, дефектным актом, являющимися неотъемлемой частью договора, и графиком производства работ (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить её.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Базовая стоимость по настоящему договору определена утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, согласованной с Подрядчиком, на основании сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г., и составляет ___________________ рублей (цифрами) (прописью с большой буквы) _____ копеек.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая определена ведомостью договорной цены (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет в действующих ценах _______________________________________________
(указывается стоимость работ по договору прописью) рубля (ей)
кроме того НДС 18% __________________________________.
(указывается сумма НДС прописью) рубля (ей).
Общая сумма договора составляет _____________________________.
(указывается стоимость работ по договору с учетом НДС прописью) рубля (ей).
2.3. Индексы изменения сметной стоимости в действующие цены по видам работ и элементам затрат определяются на основании _________________________________ (Приложение №2)
Средний индекс составляет _____________ и является фиксированным на весь
(цифрами)
период производства работ.

3. Срок действия договора и выполнения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2011 года.
3.2. Начало работ – __________ 2011 года. Окончание работ – ________ 2011 года (Приложение № 1).

4. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
4.1. Подрядчик ежемесячно до 25 числа предъявляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и до 28 числа представляет справку КС-3 с пересчётом в текущие цены согласно п.2.3 настоящего договора, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).
Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки КС-3 предъявляет Заказчику счет, счет-фактуру в соответствии с принятыми объемами выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ от их подписания.
4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.
4.5. Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке).
4.6. Акты выполненных работ по форме КС-2 со стороны Заказчика должны быть подписаны уполномоченным лицом, на основании доверенности.
4.7. Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в порядке, предусмотренном распоряжением ОАО «РЖД» от 01.08.2006 № 1594р «Об утверждении типовых условий расчетов по договорам, заключаемым от имени ОАО «РЖД» с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «РЖД», а также иными действующими на дату выполнения работ внутренними нормативными документами ОАО «РЖД».

5. Обязательства Подрядчика
5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
5.1.1. Осуществить все работы в полном соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН, требованиями охраны труда и техники безопасности, правил электробезопасности, а также письменными указаниями Заказчика.
5.1.2. После получения разрешения на временное подключение инженерных сетей заключить договоры с эксплуатирующими организациями.
5.1.3. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности при ведении работ по ремонту и требований нормативных актов об охране окружающей среды.
5.1.4. Ежемесячно представлять Заказчику унифицированные формы первичной учетной документации согласно постановлению Государственного комитета по статистике Российской Федерации № 100 от 11.11.1999г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
5.1.5. Информировать Заказчика о готовности приёмки ответственных конструкций скрытых работ, приёмка которых осуществляется промежуточными актами. Передать комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех работ.
5.1.6. Вывезти строительный мусор с места проведения работ до подписания акта приемки выполненных работ.
5.2. Обеспечить содержание и уборку места проведения текущего ремонта и прилегающей непосред¬ственно к нему территории.
5.3. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания окончательного акта о приемке работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество.
5.4. Устранить дефекты и скрытые недостатки в период гарантийного срока ______________
5.5. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность находящихся в ремонте и действующих инженерных коммуникаций в зоне проведения работ.
5.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику забракованные материалы, узлы, детали и иные запасные части, полученные в результате их замены на новые при проведении текущего ремонта объекта на основании акта приема-передачи.
5.7. Работники подрядных организаций должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленные по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанным в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости» На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

6. Обязательства Заказчика
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Передать Подрядчику на период работ на объекте и до его завершения площадку для проведения работ.
6.2. Передать Подрядчику утверждённую проектно-сметную документацию на текущий ремонт объекта.
6.3. Обеспечить получение разрешений на точки подключения временных инженерных сетей на период работ.
6.4. Обеспечить постоянный технический надзор за ходом работ на объекте.

7. Расторжение договора
7.1. Заказчик вправе потребовать расторжение договора у Подрядчика в следующих случаях:
— задержка Подрядчиком начала работ на объекте или отставание от графика, более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;
— отступление Подрядчика от проекта, ведущее к снижению качества работ;
7.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:
— финансовой несостоятельности Заказчика;
При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные Работы передаются Заказчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Ответственность сторон
8.1. Подрядчик несёт ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение работ.
8.2. При выявлении некачественно выполненных работ, Заказчик вправе:
— не принимать и не оплачивать работы;
— установить Подрядчику срок для исправления недостатков, в течение которого Подрядчик собственными силами и средствами устраняет отмеченные недостатки. Сроки исполнения работ в целом по договору не переносятся, стоимость договора не увеличивается.
8.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

9. Особые условия
9.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
9.2. Все указанные в договоре приложения являются неотъемлемой его частью.
9.3. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
До обращения в суд с иском сторона обязана заявить претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней с момента её получения.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них Заказчику и один — Подрядчику.
9.4. К настоящему Договору прилагаются:
9.4.1. График производства работ с помесячной разбивкой на 1 листе (приложение № 1);
9.4.2. Ведомость договорной цены на 1 листе (приложение № 2).

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Закон РАА

Входящие термины поиска:

  • договор на выпронение работ открытый конкурс (1)

Написать ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.Обязательны для заполенения *