Договор поставки запчастей

Договор поставки запчастей. По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Договор поставки запчастей
Основное условие, которое необходимо согласовывать в договоре поставки при любых обстоятельствах, — это его предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Предметом договора поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком и приобретаемые покупателем для использования в предпринимательской деятельности и в иных целях, не связанных с личным, семейным и другим подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Договор поставки запчастей является разновидностью договора купли-продажи. Поэтому в соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ к нему применяются общие нормы закона о договорах купли-продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ), если иное не установлено правилами о договорах поставки (§ 3 гл. 30 ГК РФ). Поскольку в отношении предмета договора поставки специальными правилами не установлено иное, при согласовании данного условия сторонам договора следует руководствоваться общими положениями о договорах купли-продажи (ст. ст. 455, 465 ГК РФ).

В соответствии с указанными статьями условия договора поставки о предмете (товаре) считаются согласованными, если позволяют определить наименование и количество товара.

Если условие о предмете договора не согласовано
В таком случае договор считается незаключенным, т.е. не порождает для его сторон никаких прав и обязанностей (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору либо другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

Указанное положение означает, что действия покупателя, который принял товар, но не оплатил его, а затем при взыскании задолженности и неустойки в суде заявил о незаключенности договора ввиду несогласования предмета, могут быть расценены как недобросовестное поведение (попытка избежать ответственности за нарушение обязательств по оплате). Соответственно, такое заявление, скорее всего, не будет принято во внимание с учетом положений п. 3 ст. 432 ГК РФ.

В судебной практике договоры поставки, в которых не согласован предмет, как правило, признаются незаключенными. Однако существует и иной подход, согласно которому факт исполнения договора учитывается при решении вопроса о его незаключенности.

Смотреть другой образец договора

Договор поставки запчастей

Договор поставки запчастей

№__________

г. Москва «11» сентября 20__ года

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице, начальника Пермской дистанции гражданских сооружений- структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Бокова Валерия Викторовича, действующего на основании доверенности № 149/11-Н от 15.04.2011 года, зарегистрированной в реестре нотариуса за № 5Д-5085, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Альянс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Градусовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить запасные части для автомобилей, а Покупатель принять и оплатить товар согласно номенклатуре, в количестве, по цене и в срок, согласно прилагаемой спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
1.2. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид товара, товар должен иметь сертификаты качества, соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, иные сопровождающие документы на русском языке с указанием года выпуска товара.
1.3. Поставщик гарантирует, что товар не является предметом залога, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц.

2. Условия поставки

2.1. Доставка товара Покупателю производится поставщиком.
2.2. Поставщик обязан заблаговременно, за 2 рабочих дня до момента отгрузки товара уведомить Покупателя об отгрузке телеграммой, факсом или иным способом, позволяющим заблаговременно уведомить Покупателя об отгрузке товара.
2.3. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки товара Покупателем (Получателем) и оформления накладной.
2.4. Риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента, указанного в пп.2.3.
2.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г. № П-6 с изм. от 29.12.73г, от 14.11.74г., от 23.07.75г.) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966г. № П-7 с изм. от 29.12.73г., от 14.11.74г., от 22.10.97г.) в части, не противоречащей действующему законодательству.
2.6. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Стоимость тары включается в стоимость товара и дополнительно не оплачивается.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость настоящего Договора поставки запчастей составляет согласно спецификации: 236 000 руб. (Двести тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% 36 000 (Тридцать шесть тысяч) руб., 00 коп.
3.2. Расчет за поставленный товар производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика товара и полного пакета документов (в том числе счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором).
3.3. В течение срока действия договора Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену товара.

4. Гарантийный срок

4.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение 30 дней с момента приемки товара Покупателем и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока.
4.2. При устранении Поставщиком за свой счет недостатков товара в период гарантийного срока, последний продлевается на период устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан в течение 3 дней с момента получения акта-рекламации произвести замену товара на товар надлежащего качества за свой счет и своими силами, в противном случае Поставщик уплачивает пеню в размере 0,3% от стоимости поставленного товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки замены.
5.2. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки поставки.
5.3. В случае недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставку в течение 3 дней, в противном случае Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара с момента обнаружения недопоставки за каждый день просрочки допоставки.
5.4. В случае, когда относящиеся к товару документы Поставщик не передал Покупателю в указанные в договоре сроки, поставщик возмещает понесенные Покупателем расходы и другие убытки, образовавшиеся вследствие лишения возможности Покупателя использовать товар из-за отсутствия этих документов, а также уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости поставки за каждый день просрочки передачи документов.
5.5. Стороны договорились, что в случае несвоевременной оплаты при применении ст. 395 ГК РФ применяется ставка 5% годовых от стоимости неоплаченного товара.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне.
6.2. Требования п. 6.1 настоящего договора не распространяются на раскрытие конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
6.3. Любой ущерб (в том числе и упущенная выгода), причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления независящих от воли сторон обстоятельств, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовка, издание законодательных актов уполномоченных органов и другие.
7.2. Если любое из перечисленных в п.7.1. обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства Сторон, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно (в любом случае не позднее 5-ти дней) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств и принять все разумные мер, которые можно требовать в создавшейся ситуации.
7.4. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону заказным письмом с уведомлением.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами. В случае недостижения согласия в процессе переговоров, Сторона, чьи интересы нарушены, может обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Москвы.
8.2. До обращения с иском сторона обязана заявить претензию, которая подлежит рассмотрению в 30-ти дневной срок с момента ее получения.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12. 20__ года.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены путем подписания дополнительного соглашения к договору.
9.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

10. Прочие условия

10.1. Поставщик не вправе передавать права и обязанности по договору третьему лицу без письменного согласия Покупателя.
10.2. Обо всех изменениях адресов, номеров телефонов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменном виде в течение 5 дней со дня изменения. Документы, отправленные по старым реквизитам до получения уведомления о смене реквизитов, считаются надлежаще доставленными.
10.3. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1- для Поставщика, 1 — для Покупателя.

11. Реквизиты и подписи сторон:
________________________
________________________

Закон РАА

Консультация юриста по телефону
8

2 комментария на тему “Договор поставки запчастей

  1. День добрый! Меня зовут Николай. Какими нормативными актами установлены сопровождающие документы запасных частей на изделие. Сертификат выдан на изделие в целом.

  2. Здравствуйте! Наверное вы сможете помочь. Планируем участвовать в аукционе (ремонт машин), но заказчик в документации перечислил на 55 страницах запасные части, но не стал указывать цену каждой из них, а указал, что из общая цена 17 млн. рублей, по которой с ценой нормочаса надо играть.

Написать ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.Обязательны для заполенения *