Договор подряда на выполнение работ

Договор подряда на выполнение работ. По договору подряда на выполнение работ одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Договор подряда на выполнение работ
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Смотреть другие образцы договоров

Договор подряда на выполнение работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ______

г.Москва «____»____________20___ г.

Открытое акционерное общество «Закон РАА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Русинова Артёма Александровича, действующего на основании доверенности № __ 20___ г. года, зарегистрированного в реестре нотариуса за № _______, с одной стороны, и ________________________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по установке противопожарных дверей ________________ — структурного подразделения Московской железной дороги – филиала ОАО «Закон РАА».
1.2. Подрядчик выполнит собственными силами и средствами работы по установке противопожарных дверей на объектах: ___________________________ в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, дефектным актом, являющимися неотъемлемой частью договора, и графиком производства работ (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить её.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Базовая стоимость по настоящему договору определена утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, согласованной с Подрядчиком, на основании сметно-нормативной базы ценообразования 20__ года в уровне цен по состоянию на 01.01.20___ г., и составляет ___________________ рублей (цифрами) (прописью с большой буквы) _____ копеек.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая определена ведомостью договорной цены (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет в действующих ценах _________(указывается стоимость работ по договору прописью) рубля (ей) _________ кроме того НДС 18% _(указывается сумма НДС прописью) рубля (ей)___.
Общая сумма договора составляет _____(указывается стоимость работ по договору с учетом НДС прописью) рубля (ей) _______.
2.3. Индексы изменения сметной стоимости в действующие цены по видам работ и элементам затрат определяются на основании _______________ (Приложение №2)
Средний индекс составляет _____________ и является фиксированным на весь ______(цифрами) _____ период производства работ.

3. Срок действия договора и выполнения

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 20__ года.
3.2. Начало работ – __________ 2011 года. Окончание работ – ________ 20__ года (Приложение № 1).

4. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

4.1. Подрядчик ежемесячно до 25 числа предъявляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и до 28 числа представляет справку КС-3 с пересчётом в текущие цены согласно п.2.3 настоящего договора, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).
Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки КС-3 предъявляет Заказчику счет, счет-фактуру в соответствии с принятыми объемами выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ от их подписания.
4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.
4.5. Заказчик оплачивает выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты получения полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие документы предусмотренные договором подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке).
4.6. Акты выполненных работ по форме КС-2 со стороны Заказчика должны быть подписаны уполномоченным лицом, на основании доверенности.
4.7. Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в порядке, предусмотренном распоряжением ОАО «Закон РАА» от 01.08.20__ № ____ «Об утверждении типовых условий расчетов по договорам, заключаемым от имени ОАО «Закон РАА» с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «Закон РАА», а также иными действующими на дату выполнения работ внутренними нормативными документами ОАО «Закон РАА».

5. Обязательства Подрядчика

5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
5.1.1. Осуществить все работы в полном соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН, требованиями охраны труда и техники безопасности, правил электробезопасности, а также письменными указаниями Заказчика.
5.1.2. После получения разрешения на временное подключение инженерных сетей заключить договоры с эксплуатирующими организациями.
5.1.3. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности при ведении работ по ремонту и требований нормативных актов об охране окружающей среды.
5.1.4. Ежемесячно представлять Заказчику унифицированные формы первичной учетной документации согласно постановлению Государственного комитета по статистике Российской Федерации № 100 от 11.11.1999г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
5.1.5. Информировать Заказчика о готовности приёмки ответственных конструкций скрытых работ, приёмка которых осуществляется промежуточными актами. Передать комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех работ.
5.1.6. Вывезти строительный мусор с места проведения работ до подписания акта приемки выполненных работ.
5.2. Обеспечить содержание и уборку места проведения текущего ремонта и прилегающей непосредственно к нему территории.
5.3. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания окончательного акта о приемке работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество.
5.4. Устранить дефекты и скрытые недостатки в период гарантийного срока ______________
5.5. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность находящихся в ремонте и действующих инженерных коммуникаций в зоне проведения работ.
5.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику забракованные материалы, узлы, детали и иные запасные части, полученные в результате их замены на новые при проведении текущего ремонта объекта на основании акта приема-передачи.
5.7. Работники подрядных организаций должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленные по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанным в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости» На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется подрядчиком за свой счет.

6. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Передать Подрядчику на период работ на объекте и до его завершения площадку для проведения работ.
6.2. Передать Подрядчику утверждённую проектно-сметную документацию на текущий ремонт объекта.
6.3. Обеспечить получение разрешений на точки подключения временных инженерных сетей на период работ.
6.4. Обеспечить постоянный технический надзор за ходом работ на объекте.

7. Расторжение договора

7.1. Заказчик вправе потребовать расторжение договора у Подрядчика в следующих случаях:

  • задержка Подрядчиком начала работ на объекте или отставание от графика, более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • отступление Подрядчика от проекта, ведущее к снижению качества работ;

7.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

  • финансовой несостоятельности Заказчика;

При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные Работы передаются Заказчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несёт ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение работ.
8.2. При выявлении некачественно выполненных работ, Заказчик вправе:

  • не принимать и не оплачивать работы;
  • установить Подрядчику срок для исправления недостатков, в течение которого Подрядчик собственными силами и средствами устраняет отмеченные недостатки. Сроки исполнения работ в целом по договору не переносятся, стоимость договора не увеличивается.

8.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

9. Особые условия

9.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
9.2. Все указанные в договоре приложения являются неотъемлемой его частью.
9.3. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
До обращения в суд с иском сторона обязана заявить претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней с момента её получения.
Настоящий договор подряда на выполнение работ составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них Заказчику и один — Подрядчику.
9.4. К настоящему Договору прилагаются:
9.4.1. График производства работ с помесячной разбивкой на 1 листе (приложение № 1);
9.4.2. Ведомость договорной цены на 1 листе (приложение № 2).

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

_______________________

Закон РАА

Консультация юриста по телефону

Написать ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.Обязательны для заполенения *